Variklinių transporto priemonių, priekabų, agregatų ir jų dalių darbų atlikimo sąlygos ir išlaidų sąmata.
Būsena: 01-2022-XNUMX
I. Užsakymo pateikimas
- Užsakymo formoje arba patvirtinamajame laiške turi būti nurodytos teikiamos paslaugos ir numatoma arba privaloma užbaigimo data.
- Klientas gauna užsakymo formos kopiją.
- Įsakymu rangovas įgaliojamas sudaryti subrangos sutartis ir atlikti bandomuosius važiavimus bei pervežimo keliones.
- Kliento teisių ir pareigų perkėlimui iš užsakymo reikalingas rangovo sutikimas tekstiniu būdu.
Tai netaikoma užsakovo piniginiams reikalavimams rangovui. Kitiems užsakovo ieškiniams rangovui nereikia išankstinio rangovo sutikimo, jei rangovas neturi intereso, kurį vertėtų ginti, kad nebūtų perduota, arba jei užsakovas turi teisėtų interesų. viename Teisės perleidimas nusveria rangovo interesą neįtraukti perleidimo, kuris yra vertas apsaugos.
II Kainos informacija užsakymo formoje; Išlaidų sąmata
- Užsakovui pageidaujant, rangovas užsakymo formoje taip pat pažymi kainas, kurias numatoma taikyti vykdant užsakymą.
Informacija apie kainas užsakymo formoje taip pat gali būti pateikta nurodant atitinkamas pozicijas rangovo turimuose kainų ir darbų vertės kataloguose. - Klientui pageidaujant privalomos kainos pasiūlymo, reikalinga raštiška išlaidų sąmata; Čia turi būti detaliai surašyti darbai ir atsarginės dalys bei nurodyta atitinkama kaina. Rangovas privalo laikytis šios sąmatos iki 3 savaičių nuo jos pateikimo.
Išlaidų sąmatai pateikti suteiktos paslaugos gali būti apmokestinamos klientui, jei dėl to susitariama konkrečiu atveju.
Jei užsakymas pateikiamas remiantis išlaidų sąmata, bet kokios sąmatos išlaidos bus įskaitytos į užsakymo sąskaitą faktūrą, o bendra kaina gali būti viršyta tik skaičiuojant užsakymą klientui sutikus. - Jei kainos informacija yra įtraukta į užsakymo formą, pardavimo mokestis turi būti nurodytas ir sąmatoje.
III. užbaigimas
- Rangovas įsipareigoja laikytis raštu kaip privalomos nurodytos užbaigimo datos. Jeigu darbų apimtis pasikeičia ar išsiplečia, lyginant su pirminiu užsakymu ir dėl to vėluojama, rangovas privalo nedelsdamas nurodyti naują atlikimo datą, nurodydamas priežastis.
- Jei rangovas dėl kaltės nesilaiko privalomos užbaigimo datos, sutartos raštu ilgiau nei 24 valandas užsakymams, susijusiems su motorinės transporto priemonės remontu, rangovas savo nuožiūra pateiks užsakovui pakaitinę transporto priemonę, kuri yra lygiavertė galima, nemokamai, pagal rangovo taikomas sąlygas arba kompensuoti 80 % išlaidų už faktinį kuo lygiavertiškesnį nuomojamos transporto priemonės naudojimą. Klientas privalo grąžinti pakaitinį ar išsinuomotą automobilį nedelsiant po to, kai praneša apie užsakymo objekto užbaigimą; Tolesnė kompensacija už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo, neįtraukiama. Rangovas taip pat atsako už netyčia atsiradusį neįvykdymą vėlavimo metu, nebent žala būtų atsiradusi net ir laiku atlikus darbus.
Komerciniais tikslais naudojamų transporto priemonių atveju rangovas gali kompensuoti prarastas pajamas, atsiradusias dėl pavėluoto užbaigimo, užuot pateikęs pakaitinę transporto priemonę ar padengęs automobilio nuomos išlaidas. - 2 skirsnyje nurodytos atsakomybės išimtys netaikomos žalai, kylančiai dėl labai neatsargumo ar tyčinio rangovo, jo teisėto atstovo ar jo įgaliotinio pareigų pažeidimo arba dėl sužalojimo gyvybei, kūnui ar sveikatai.
- Jei rangovas dėl nenugalimos jėgos ar veiklos sutrikimų negali įvykdyti termino dėl nenugalimos jėgos, ne dėl jo kaltės, jis neprivalo mokėti kompensacijos dėl vėlavimo, ypač nepateikti pakaitinės transporto priemonės ar kompensuoti išlaidas. už faktinį nuomojamos transporto priemonės naudojimą. Tačiau rangovas privalo informuoti užsakovą apie vėlavimą, kiek tai įmanoma ir pagrįsta.
IV Priėmimas
- Užsakymo objekto priėmimas užsakovui vyksta rangovo patalpose, jeigu nesusitarta kitaip.
- Klientas įsipareigoja atsiimti užsakymo objektą per 1 savaitę nuo pranešimo apie įvykdymą gavimo ir sąskaitos faktūros perdavimo ar išsiuntimo. Nepriėmimo atveju rangovas gali pasinaudoti savo teisėmis.
Remonto darbams, kurie atliekami per vieną darbo dieną, terminas sutrumpinamas iki 2 darbo dienų. - Vėluojant priimti, rangovas gali imti įprastą vietinio saugojimo mokestį. Užsakymo tema gali būti jūsų nuožiūra
taip pat gali būti saugomi kitur. Sandėliavimo išlaidas ir riziką apmoka klientas.
V. Užsakymo apskaičiavimas
- Sąskaitoje faktūroje atskirai turi būti nurodytos kiekvieno techniškai užbaigto darbo, taip pat naudotų atsarginių dalių ir medžiagų kainos arba kainos faktoriai. Jei klientas pageidauja, kad užsakymo objektas būtų paimtas ar pristatytas, tai atliks savo lėšomis ir rizika. Atsakomybė kaltės atveju lieka nepakitusi.
- Jei užsakymas vykdomas pagal privalomą išlaidų sąmatą, užtenka nuorodos į išlaidų sąmatą, konkrečiai reikia nurodyti tik papildomus darbus.
- Keitimo procese apskaičiuojant keitimo kainą būtina, kad išimtas mazgas ar dalis atitiktų pakaitinio agregato ar detalės pristatymo apimtis ir nebūtų jokių pažeidimų, dėl kurių perdirbimas taptų neįmanomas.
- Pardavimo mokestį apmoka klientas.
- Bet kokius sąskaitos faktūros pataisymus turi atlikti rangovas, o užsakovas – pateikti skundą ne vėliau kaip per 6 savaites nuo sąskaitos faktūros gavimo.
Vl. mokėjimas
- 1. Sąskaitos suma ir kainas už papildomas paslaugas reikia sumokėti grynaisiais pinigais priėmus užsakymo objektą ir priduodant ar išsiuntus sąskaitą faktūrą, bet ne vėliau kaip per 1 savaitę nuo pranešimo apie užbaigimą ir perdavimo ar išsiuntimo dienos. sąskaita faktūra.
- Užsakovas gali įskaityti rangovo reikalavimus tik tuo atveju, jei užsakovo priešieškinys yra neginčijamas arba yra teisiškai įpareigojantis pavadinimas. Tai netaikoma kliento priešpriešiniams reikalavimams, kylantiems iš to paties užsakymo. Jis gali pareikšti sulaikymo teisę tik tuo atveju, jei ji grindžiama reikalavimais iš tų pačių sutartinių santykių.Rangovas, pateikdamas užsakymą, turi teisę reikalauti atitinkamo avansinio mokėjimo.
Vll. Pratęstas areštas
Rangovas dėl savo reikalavimo iš užsakymo turi teisę į sutartinę turto areštą daiktams, kurie jo nuosavybėn atsirado dėl užsakymo.
Sutartinė įkeitimo teisė gali būti pareikšta ir dėl pretenzijų dėl anksčiau atliktų darbų, atsarginių dalių pristatymo ir kitų paslaugų, kiek jos yra susijusios su užsakymo dalyku. Sutartinis turto suvaržymas taikomas tik kitiems reikalavimams, kylantiems iš verslo santykių, jei jie yra neginčijami arba yra teisiškai įpareigojantis pavadinimas ir pavedimo dalykas priklauso klientui.
Viii. Atsakomybė už medžiagų trūkumus
- Kliento pretenzijos dėl medžiagų trūkumų pasibaigia vienerius metus nuo užsakymo objekto priėmimo. Jei klientas paima užsakymo objektą nepaisant
Sužinojęs apie trūkumą, jis turi teisę pareikšti pretenzijas dėl esminių trūkumų tik tuo atveju, jei pasilieka teisę tai padaryti priėmęs. - Jei užsakymo objektas yra kilnojamųjų daiktų, kuriuos reikia pagaminti ar pagaminti, pristatymas, o klientas yra viešosios teisės juridinis asmuo, specialus viešosios teisės fondas arba verslininkas, kuris, sudarydamas sutartį, vykdo jo komercinė ar savarankiška profesinė veikla, užsakovo pretenzijos dėl medžiagų trūkumų per vienerius metus nuo pristatymo. Tokiu atveju teisės aktų nuostatos taikomos kitiems klientams (vartotojams).
- Ieškinio senaties termino sutrumpinimas 1 skirsnio 1 sakinyje ir 2 skirsnio 1 sakinyje netaikomas žalai, padarytai dėl didelio neatsargumo ar tyčinio rangovo, jo teisėto atstovo ar jo pavaduotojo pareigų pažeidimo arba gyvybės, kūno ar sveikatos sužalojimo atveju.
- Jeigu pagal teisės aktų nuostatas rangovas atsako už žalą, padarytą dėl lengvo neatsargumo, rangovo atsakomybė yra ribojama:
Atsakomybė atsiranda tik pažeidus esminius sutartinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, tuos, kuriuos pagal užsakymo turinį ir paskirtį ketinama priskirti rangovui arba kurių įvykdymas visų pirma leidžia tinkamai įvykdyti užsakymą ir dėl kurių atitikimu klientas nuolat pasitiki ir gali pasikliauti. Ši atsakomybė apsiriboja tipine žala, kurią buvo galima numatyti sutarties sudarymo metu. Rangovo teisėtų atstovų, įgaliotų atstovų ir darbuotojų asmeninė atsakomybė už žalą, kurią jie padarė dėl lengvo neatsargumo, netaikoma. Šio skyriaus 3 skirsnis atitinkamai taikomas ir minėtas atsakomybės ribojimas ir minėtas atsakomybės pašalinimas. - Nepriklausomai nuo bet kokios rangovo kaltės, bet kokia rangovo atsakomybė apgaulingo defekto nuslėpimo atveju, nuo garantijos ar pirkimo rizikos prisiėmimo ir pagal Gaminių atsakomybės įstatymą, lieka nepakitusi.
- Jei defektai turi būti ištaisyti, galioja:
- a) Užsakovas privalo pareikšti pretenzijas dėl materialinių trūkumų rangovui; Žodinių skelbimų atveju rangovas pateikia užsakovui teksto formos skelbimo gavimo patvirtinimą.
- b) Jei užsakymo objektas tampa neeksploatuojamas dėl materialinio trūkumo, klientas, gavęs išankstinį rangovo sutikimą, gali kreiptis į kitą transporto priemonių remonto dirbtuvę. Tokiu atveju užsakovas užsakymo formoje turi įrašyti, kad rangovas taiso defektus, o pašalintos dalys turi būti saugomos rangovui protingą laiką. Rangovas privalo atlyginti užsakovo akivaizdžiai patirtas remonto išlaidas.
- c) Remonto atveju klientas pretenzijas dėl medžiagų trūkumų gali reikšti pagal užsakymą sumontuotoms defektams šalinti skirtoms detalėms iki užsakymo objekto senaties termino pabaigos.
Pakeistos dalys tampa rangovo nuosavybe.
IX. Atsakomybė už kitą žalą
- Atsakomybė už pinigų ir bet kokios rūšies vertybių, kurios nėra aiškiai paimtos saugoti, praradimą, yra atmesta.
- Kiti kliento reikalavimai, nereglamentuoti VIII skirsnyje „Atsakomybė už medžiagų trūkumus“, pasibaigia įprastu ieškinio senaties terminu.
- Reikalavimams atlyginti žalą rangovui atitinkamai taikomos VIII skyriaus „Atsakomybė už medžiagų trūkumus“ 4 ir 5 skirsnių nuostatos.
X. Nuosavybės išsaugojimas
Jei sumontuoti priedai, atsarginės dalys ir mazgai netapo esminėmis užsakymo dalyko sudedamosiomis dalimis, rangovas pasilieka nuosavybės teisę į juos, kol nebus atliktas visas ir neginčijamas apmokėjimas.
Xl. Jurisdikcijos vieta
Visos esamos ir būsimos pretenzijos, kylančios iš verslo santykių su prekybininkais, įskaitant vekselius ir čekių pretenzijas, yra išimtinė atsakomybė
Jurisdikcijos vieta yra rangovo registruota buveinė. Ta pati jurisdikcijos vieta taikoma, jei klientas neturi bendros jurisdikcijos Vokietijoje, po sutarties sudarymo perkelia savo gyvenamąją ar įprastinę gyvenamąją vietą už šalies ribų arba jo gyvenamoji ar įprastinė gyvenamoji vieta nėra žinoma ieškinio pateikimo laikas.
XII. Neteisminis ginčų sprendimas
- Motorinių transporto priemonių arbitražo kolegijos
- a) Jei įmonė yra vietinės atsakomybės variklinių transporto priemonių prekybos gildijos narė, klientas gali kilus ginčams dėl šio įsakymo (išskyrus komercines transporto priemones, kurių bendra masė didesnė nei 3,5 t) arba - su rangovo sutikimas - už rangovą atsakinga transporto priemonė - Skambinti arbitražo kolegijai. Apeliacinis skundas turi būti pateiktas nedelsiant, kai sužinojo apie ginčijamą klausimą, arbitražo kolegijai pateikiant rašytinį pareiškimą (apeliacinį laišką).
- b) Motorinių transporto priemonių arbitražo kolegijos sprendimas neatmeta teisinių veiksmų.
- c) Kreipiantis į Motorinių transporto priemonių arbitražo komisiją, ieškinio senaties terminas sustabdomas proceso metu.
- d) Motorinių transporto priemonių arbitražo kolegijos procesui reglamentuoja jos darbo tvarkos taisyklės ir procedūros, kurios Šalims paprašius bus įteiktos Motorinių transporto priemonių arbitražo kolegijai.
- e) Kreiptis į variklinių transporto priemonių arbitražo kolegiją draudžiama, jei jau buvo imtasi teisinių veiksmų. Jeigu arbitražo proceso metu bus imtasi teisinių veiksmų, motorinių transporto priemonių arbitražo kolegija savo veiklą nutrauks.
- f) Naudojimasis motorinių transporto priemonių arbitražo kolegija neturi jokių išlaidų.
2. Pastaba pagal Vartotojų ginčų sprendimo įstatymo (VSBG) 36 skirsnį.
Rangovas nedalyvaus ginčų sprendimo procedūroje vartotojų arbitražo kolegijoje VSBG prasme ir neprivalo to daryti.
