Pogoji prodaje novih in rabljenih vozil

našim Prodajni obiski novih avtomobilov | našim Pogoji prodaje rabljenih vozil

Pogoji prodaje novih avtomobilov

(motorna in priklopna vozila)

Stanje: 01/2022

I. Sklenitev pogodbe/prenos pravic in obveznosti kupca

  1. Kupec je na naročilo vezan največ tri tedne, pri gospodarskih vozilih pa do šest tednov. Za vozila, ki so dobavljiva pri prodajalcu, se ta rok skrajša na 10 dni (za gospodarska vozila na 2 tedna). Kupoprodajna pogodba je sklenjena, ko prodajalec v navedenih rokih v besedilni obliki potrdi sprejem naročila za navedeni kupljeni artikel ali izvede dostavo. Vendar pa je prodajalec dolžan kupca nemudoma obvestiti, če naročila ne prevzame.
  2. Za prenos pravic in obveznosti kupca iz kupoprodajne pogodbe je potrebno soglasje prodajalca v besedilni obliki. To ne velja za denarno terjatev kupca do prodajalca. Za ostale terjatve kupca do prodajalca ni potrebno predhodno soglasje prodajalca, če prodajalec nima interesa za izključitev odstopa, ki ga je vredno varovati, ali če zakoniti interesi kupca glede prenosljivosti pravice prevladajo nad prodajalčevim interesom za izključitev odstopa, ki ga je vredno varovati.

II Cene…

III. plačilo

  1. Kupnina in cene dodatnih storitev zapadejo v plačilo ob prevzemu kupljenega artikla in izročitvi oziroma poslanem računu.
  2. Kupec lahko pobota prodajalčeve terjatve le, če je nasprotna terjatev kupca nesporna ali obstaja pravnomočen naslov. Iz tega so izvzete nasprotne tožbe kupca iz iste kupoprodajne pogodbe. Pridržno pravico lahko uveljavlja le, če ta temelji na terjatvah iz istega pogodbenega razmerja.

IV Dostava in zamuda pri dostavi

  1. Dobavni roki in dobavni roki, ki se lahko zavezujoče ali neobvezujoče dogovorijo, morajo biti navedeni v besedilni obliki. Dobavni roki začnejo teči s sklenitvijo pogodbe.
  2.  Kupec lahko od prodajalca zahteva dostavo šest tednov po neobvezujočem dobavnem roku ali po preteku neobvezujočega dobavnega roka. Ta rok se skrajša na 10 dni (dva tedna za gospodarska vozila) za vozila, ki so na voljo prodajalcu. Ob prejemu zahteve je prodajalec v zamudi.Če je kupec upravičen do odškodnine za škodo, povzročeno z zamudo, je ta v primeru lahke malomarnosti omejena na največ 5% dogovorjene kupnine. prodajalec.
  3. Če želi kupec tudi odstopiti od pogodbe in/ali namesto izpolnitve zahtevati odškodnino, mora prodajalcu določiti razumen rok za dobavo po izteku ustreznega roka v skladu s 2. ali 1. stavkom 2. odstavka tega razdelka. Kupec je upravičen do nadomestila storitve, terjatev v primeru lahke malomarnosti je omejena na največ 25% dogovorjene kupnine. Če je kupec pravna oseba javnega prava, posebni javnopravni sklad ali podjetnik, ki pri sklenitvi pogodbe opravlja svojo gospodarsko ali samostojno poklicno dejavnost, lahko odškodninske zahtevke namesto izpolnitve v primeru lahke malomarnosti. so izključeni, je v zamudi in je dostava zaradi naključja nemogoča, odgovarja z zgoraj dogovorjenimi omejitvami odgovornosti. Prodajalec ne odgovarja, če bi škoda nastala tudi v primeru pravočasne dostave.
  4.  Če je zavezujoči dobavni rok ali zavezujoči dobavni rok prekoračen, je prodajalec v zamudi takoj, ko je prekoračen dobavni rok ali zavezujoči dobavni rok. Pravice kupca se nato določijo v skladu z 2. točko, 4. stavkom in 3. točko tega razdelka.
  5.  Omejitve in izključitve odgovornosti v tem razdelku ne veljajo za škodo, ki temelji na hudi malomarnosti ali namerni kršitvi obveznosti s strani prodajalca, njegovega zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca ali v primeru poškodb življenja, telesa ali zdravja.
  6.  Višja sila ali motnje v delovanju, ki nastanejo pri prodajalcu ali njegovih dobaviteljih, zaradi česar prodajalec brez svoje krivde začasno onemogoči dobavo kupljenega artikla na dogovorjeni datum ali v dogovorjenem roku, spremenijo datume in roke, določene v 1. do 4. odstavku. tega razdelka za čas trajanja motenj delovanja, ki jih povzročijo te okoliščine. Če zaradi takšnih motenj pride do zamude pri izvedbi za več kot štiri mesece, lahko kupec odstopi od pogodbe. Druge pravice do odstopa ostanejo nespremenjene.
  7. Spremembe dizajna ali oblike, odstopanja v barvi in ​​spremembe obsega dobave s strani proizvajalca ostanejo v času dobave pridržane, če so spremembe ali odstopanja razumna za kupca, ob upoštevanju interesov prodajalca. Če prodajalec ali proizvajalec uporablja simbole ali številke za označevanje naročila ali kupljenega artikla, samo iz tega ni mogoče pridobiti nobenih pravic.

V. Sprejem

  1. Kupec je dolžan kupljeni artikel prevzeti v 14 dneh po prejemu obvestila o dobavljivosti.
  2. V primeru neprevzema lahko prodajalec uveljavlja svoje zakonske pravice. Če prodajalec zahteva odškodnino, ta znaša 15 % kupnine. Odškodnina se določi višje ali nižje, če prodajalec dokaže večjo škodo oziroma kupec dokaže, da je nastala manjša škoda ali je ni.

VI. Pridržek lastninske pravice

  1. Predmet nakupa ostane v lasti prodajalca do poplačila terjatev, do katerih je prodajalec upravičen na podlagi kupoprodajne pogodbe.Če je kupec pravna oseba javnega prava, posebni sklad javnega prava ali podjetnik, ki je opravlja svojo gospodarsko ali samostojno poklicno dejavnost ob sklenitvi pogodbe, ostane lastninski pridržek tudi za terjatve prodajalca do kupca iz tekočega poslovnega razmerja do poravnave terjatev iz naslova nakupa. na zahtevo kupca se je prodajalec dolžan odpovedati lastninskemu pridržku, če je kupec pristal na vse zahtevke. Zahtevki v zvezi z predmetom nakupa so nesporno izpolnjeni in obstaja ustrezno zavarovanje za preostale terjatve iz tekočih poslovnih razmerij. v času trajanja pridržka lastninske pravice je prodajalec upravičen do posesti prometnega dovoljenja del II.
  2. Če kupec ne plača zapadle kupnine in cene dodatnih storitev ali ne plača v skladu s pogodbo, lahko prodajalec odstopi od pogodbe in/ali v primeru krivdne kršitve obveznosti s strani kupca zahteva nadomestilo namesto izpolnitve, če je kupcu neuspešno določil primeren rok za izpolnitev, pa naj bo to zato, ker je določitev roka po zakonskih določilih nepotrebna. Če je prodajalec upravičen do odškodnine namesto izpolnitve in prevzame kupljeni artikel nazaj, se prodajalec in kupec dogovorita, da bo prodajalec plačal običajno prodajno vrednost kupljenega artikla ob prevzemu artikla nazaj. Na željo kupca, ki jo lahko izrazi le takoj po prevzemu kupljenega artikla, lahko javno imenovani in zapriseženi izvedenec, npr. B. Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), določite običajno prodajno vrednost. Kupec nosi potrebne stroške prevzema in uporabe kupljenega artikla. Stroški uporabe znašajo 5% od običajne prodajne vrednosti brez dokazila. Postavijo se višje ali nižje, če prodajalec dokaže višje stroške oziroma kupec dokaže, da so nastali nižji ali nobeni stroški.
  3.  Dokler obstaja lastninski pridržek, kupec kupljenega artikla ne sme niti odtujiti niti pogodbeno prepustiti v uporabo tretjim osebam.

VII. Odgovornost za stvarne in pravne napake

  1.  Zahtevki kupca iz naslova stvarnih napak in lastninske napake zastarajo po zakonskih določilih v dveh letih od izročitve kupljenega artikla, z odstopanjem pa velja zastaralni rok enega leta, če je kupec pravna oseba javnega prava, posebnega javnopravnega sklada ali podjetnika, ki ob sklenitvi pogodbe nastopa pri opravljanju svoje gospodarske ali samostojne poklicne dejavnosti.
  2. Skrajšanje zastaralnega roka v 1. stavku 2. člena ne velja za odškodnine, ki temeljijo na hudi malomarnosti ali namerni kršitvi obveznosti s strani prodajalca, njegovega zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca, ali v primeru življenjske poškodbe. , telo ali zdravje.
  3. Če mora prodajalec zaradi zakonskih določil plačati škodo, nastalo zaradi lahke malomarnosti, je prodajalčeva odgovornost omejena:
    Odgovornost obstaja samo v primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti, kot so tiste, ki jih namerava kupoprodajna pogodba naložiti prodajalcu glede na svojo vsebino in namen ali katerih izpolnitev sploh omogoča pravilno izvedbo kupoprodajne pogodbe in v čigar skladnost kupec redno zaupa in se lahko zanese.
    Ta odgovornost je omejena na tipično škodo, ki je bila predvidena v času sklenitve pogodbe. Osebna odgovornost prodajalčevih zakonitih zastopnikov, posrednikov in zaposlenih za škodo, ki so jo povzročili zaradi lahke malomarnosti, je izključena. Oddelek 2 tega razdelka se ustrezno uporablja za prej omenjeno omejitev odgovornosti in prej omenjeno izključitev odgovornosti.
  4.  Ne glede na to, ali je prodajalec kriv, morebitna odgovornost prodajalca v primeru goljufivega prikrivanja napake, iz naslova prevzema garancije ali tveganja pri nabavi in ​​v skladu z Zakonom o odgovornosti za izdelke, ostane nespremenjena.
  5. Če je treba napake odpraviti, velja naslednje:
    • a) Kupec lahko uveljavlja zahtevke za odpravo napak pri prodajalcu ali drugih podjetjih, ki jih proizvajalec/uvoznik priznava za servisiranje kupljenega artikla; V slednjem primeru mora kupec takoj obvestiti prodajalca, če je bil prvi poskus odprave napake neuspešen. V primeru ustne prijave reklamacije je treba kupcu izročiti potrdilo o prejemu obvestila v besedilni obliki.
    • b) Če kupljeni artikel postane neuporaben zaradi stvarne napake, se mora kupec obrniti na servisno podjetje najbližje lokaciji neuporabnega kupljenega artikla, ki ga proizvajalec/uvoznik priznava za servisiranje kupljenega artikla.
    • c) Kupec lahko uveljavlja zahtevke za stvarne napake na podlagi kupoprodajne pogodbe za vgrajene dele za odpravo napak do izteka zastaralnega roka za kupljeno stvar.
    • d) Zamenjani deli postanejo last prodajalca.
  6. Če je kupec potrošnik v smislu 13. člena nemškega civilnega zakonika (BGB), določbe tega člena ne veljajo za stvarne in pravne napake blaga z digitalnimi elementi, temveč se za digitalne elemente uporabljajo zakonski predpisi. .

VIII Odgovornost za druge terjatve

  1. Zakonski zastaralni roki veljajo tudi za druge zahtevke kupca, ki niso urejeni v 7. poglavju »Odgovornost za stvarne napake in lastninsko pravico«.
  2.  Odgovornost zaradi zamude pri dostavi je dokončno urejena v poglavju IV.»Dostava in zamuda pri dostavi«. Za druge odškodninske zahtevke proti prodajalcu se ustrezno uporabljajo določila 3. in 4. poglavja VII.
  3. Če je kupec potrošnik v smislu 13. člena nemškega civilnega zakonika (BGB) in je predmet pogodbe tudi zagotavljanje digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, pri čemer lahko novo vozilo opravlja svojo funkcijo tudi brez teh digitalnih izdelkov, veljajo zakonske določbe zakona za to digitalno vsebino ali digitalno storitev §§ 327 ff BGB.

IX. Kraj pristojnosti

  1. Izključna pristojnost za vse trenutne in bodoče zahtevke, ki izhajajo iz poslovnih odnosov s trgovci, vključno z meničnimi zahtevki in zahtevki s čeki, je sedež prodajalca.
  2. Enaka pristojnost velja, če kupec nima splošne pristojnosti v Nemčiji, po sklenitvi pogodbe preseli svoje prebivališče ali običajno prebivališče izven države ali če svoje stalno ali običajno prebivališče v času vložitve tožbe ni znan. Poleg tega je za zahtevke prodajalca proti kupcu kraj sodne pristojnosti prodajalčevo prebivališče.

X. Opomba v skladu s 36. členom Zakona o reševanju potrošniških sporov (VSBG)

Prodajalec ne bo sodeloval v postopku reševanja sporov pred potrošniško arbitražo v smislu VSBG in k temu ni dolžan.

Pogoji prodaje rabljenih vozil

(motorna in priklopna vozila)

(motorna in priklopna vozila)

Stanje: 01/2022

I. Sklenitev pogodbe/prenos pravic in obveznosti kupca

  1. Kupec je vezan na naročilo največ 10 dni, za gospodarska vozila do 2 tedna. Kupoprodajna pogodba je sklenjena, ko prodajalec v navedenih rokih v besedilni obliki potrdi sprejem naročila za navedeni kupljeni artikel ali izvede dostavo.
    Vendar pa je prodajalec dolžan kupca nemudoma obvestiti, če naročila ne sprejme.2. Za prenos pravic in obveznosti kupca iz kupoprodajne pogodbe je potrebno soglasje prodajalca v besedilni obliki. To ne velja za denarno terjatev kupca do prodajalca. Za ostale terjatve kupca do prodajalca ni potrebno predhodno soglasje prodajalca, če prodajalec nima interesa za izključitev odstopa, ki ga je vredno varovati, ali če zakoniti interesi kupca glede prenosljivosti pravice prevladajo nad prodajalčevim interesom za izključitev odstopa, ki ga je vredno varovati.

II Plačilo

  1. Kupnina in cene dodatnih storitev zapadejo v plačilo ob prevzemu kupljenega artikla
    Plačilo ob izročitvi ali poslanem računu.
  2.  Kupec lahko pobota prodajalčeve terjatve le, če je nasprotna terjatev kupca nesporna ali obstaja pravnomočen naslov. Iz tega so izvzete nasprotne tožbe kupca iz iste kupoprodajne pogodbe. Pridržno pravico lahko uveljavlja le, če ta temelji na terjatvah iz istega pogodbenega razmerja.

III. Dostava in zamuda pri dostavi

  1. Dobavni roki in dobavni roki, ki se lahko zavezujoče ali neobvezujoče dogovorijo, morajo biti navedeni v besedilni obliki. Dobavni roki začnejo teči s sklenitvijo pogodbe.
  2. Kupec lahko od prodajalca zahteva dobavo deset dni oziroma dva tedna za gospodarska vozila po preteku neobvezujočega dobavnega roka oziroma neobvezujočega dobavnega roka. Prodajalec je v zamudi ob prejemu povpraševanja. Če je kupec upravičen do odškodnine za škodo, povzročeno z zamudo, je ta v primeru lahke malomarnosti prodajalca omejena na največ 5 % dogovorjene kupnine.
  3. Če želi kupec tudi odstopiti od pogodbe in/ali zahtevati odškodnino namesto izpolnitve, mora prodajalcu določiti razumen rok za dobavo po izteku ustreznega roka v skladu s 2. stavkom 1. razdelka tega razdelka. je upravičen do odškodnine namesto izpolnitve, je zahtevek v primeru lahke malomarnosti omejen na največ 10% dogovorjene kupnine. Če je kupec pravna oseba javnega prava, posebni javnopravni sklad ali podjetnik, ki ob sklenitvi pogodbe opravlja svojo gospodarsko ali samostojno poklicno dejavnost, so odškodninski zahtevki v primeru lahke malomarnosti. Če je prodajalec v zamudi Če je dobava zaradi naključja nemogoča, je odgovoren z zgoraj dogovorjeno omejitvijo odgovornosti. Prodajalec ne odgovarja, če bi škoda nastala tudi v primeru pravočasne dostave.
  4. Če je zavezujoči dobavni rok ali zavezujoči dobavni rok prekoračen, je prodajalec že v zamudi, ko je dobavni rok ali zavezujoči dobavni rok prekoračen. Pravice kupca se nato določijo v skladu z 2. točko, 3. stavkom in 3. točko tega razdelka.
  5.  Omejitve in izključitve odgovornosti v tem razdelku ne veljajo za škodo, ki temelji na hudi malomarnosti ali namerni kršitvi obveznosti s strani prodajalca, njegovega zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca ali v primeru poškodb življenja, telesa ali zdravja.
  6. Višja sila ali motnje v delovanju, ki nastanejo pri prodajalcu ali njegovih dobaviteljih, zaradi česar prodajalec ne po lastni krivdi začasno onemogoči dobavo kupljenega artikla na dogovorjeni datum ali v dogovorjenem roku, spremenijo datume in roke, določene v 1. do 4. odstavku. tega razdelka za čas trajanja motenj delovanja, ki jih povzročijo te okoliščine. Če zaradi takšnih motenj pride do zamude pri izvedbi za več kot štiri mesece, lahko kupec odstopi od pogodbe. Druge pravice do odstopa ostanejo nespremenjene.

IV Sprejem

  1. Kupec je dolžan kupljeni artikel prevzeti v osmih dneh po prejemu obvestila o dobavljivosti. V primeru neprevzema lahko prodajalec uveljavlja svoje zakonske pravice.
  2. Če prodajalec zahteva odškodnino, ta znaša 10 % kupnine. Odškodnina se določi višje ali nižje, če prodajalec dokaže večjo škodo oziroma kupec dokaže, da je nastala manjša škoda ali je ni.

V. Pridržek lastninske pravice

  1. Kupljeno blago ostane v lasti prodajalca do poravnave terjatev, do katerih je prodajalec upravičen na podlagi kupoprodajne pogodbe.
    prodajalec.
    Če je kupec ob sklenitvi pogodbe pravna oseba javnega prava, posebni javnopravni sklad ali podjetnik, ki opravlja svojo gospodarsko ali samostojno poklicno dejavnost, pridržek lastninske pravice velja tudi za terjatve do prodajalca proti kupcu iz tekočega poslovnega razmerja do poravnave terjatev iz naslova nakupa.Prodajalec se je na zahtevo kupca dolžan odpovedati lastninskemu pridržku, če je kupec neizpodbitno izpolnil vse terjatve v zvezi s kupljeno stvarjo. za preostale terjatve iz tekočih poslovnih razmerij pa obstaja ustrezno zavarovanje V času trajanja lastninskega pridržka ima prodajalec pravico do posesti prometnega dovoljenja Del II.
  2.  Če kupec ne plača zapadle kupnine in cene dodatnih storitev ali ne plača v skladu s pogodbo, lahko prodajalec odstopi od pogodbe in/ali v primeru krivdne kršitve obveznosti s strani kupca zahteva nadomestilo namesto izpolnitve, če je kupcu neuspešno določil primeren rok za izpolnitev, pa naj bo to zato, ker je določitev roka po zakonskih določilih nepotrebna.
  3. Dokler obstaja lastninski pridržek, kupec kupljenega artikla ne sme niti odtujiti niti pogodbeno prepustiti v uporabo tretjim osebam.

VI. Odgovornost za stvarne in pravne napake

  1.  Če je kupec potrošnik v smislu 13. člena nemškega civilnega zakonika (BGB), je skrajšanje dveletnega zastaralnega roka za stvarne napake in napake lastninske pravice na najmanj eno leto od dostave kupljenega predmeta do kupec lahko učinkovito dogovori le, če je kupec o tem obveščen pred oddajo svoje pogodbene izjave Skrajšanje zastaralnega roka je posebej sporočeno in je skrajšanje izrecno in ločeno dogovorjeno v pogodbi Za stvarne in pravne napake blaga z digitalnimi elementi , za digitalne elemente ne veljajo določbe tega razdelka, temveč veljajo zakonski predpisi.
  2.  Če je kupec pravna oseba javnega prava, posebni javnopravni sklad ali podjetnik, ki ob sklenitvi pogodbe opravlja svojo gospodarsko ali samostojno poklicno dejavnost, poteka prodaja pod izključitvijo morebitnih zahtevkov. za stvarne in pravne napake Ta izključitev ne velja za odškodnine, ki temeljijo na hudi malomarnosti ali namerni kršitvi obveznosti s strani prodajalca, njegovega zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca, ter za poškodbe življenja, telesa ali zdravja.
  3.  Če mora prodajalec zaradi zakonskih določil plačati škodo, nastalo zaradi lahke malomarnosti, je prodajalčeva odgovornost omejena:
    Odgovornost obstaja samo v primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti, kot so tiste, ki jih namerava kupoprodajna pogodba naložiti prodajalcu glede na svojo vsebino in namen ali katerih izpolnitev sploh omogoča pravilno izvedbo kupoprodajne pogodbe in v čigar skladnost kupec redno zaupa in se lahko zanese. Ta odgovornost je omejena na tipično škodo, ki je bila predvidena v času sklenitve pogodbe. Osebna odgovornost prodajalčevih zakonitih zastopnikov, posrednikov in zaposlenih za škodo, ki jo povzročijo iz lahke malomarnosti, je izključena. To ne velja za škodo, ki je posledica hude malomarnosti ali namerne kršitve obveznosti prodajalca, njegovega zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca kot tudi v primeru poškodb življenja, telesa ali zdravja.
  4.  Ne glede na kakršno koli krivdo na strani prodajalca, kakršna koli odgovornost prodajalca v primeru goljufivega prikrivanja napake, iz naslova prevzema garancije ali tveganja pri nabavi in ​​v skladu z Zakonom o odgovornosti za izdelke, ostane nespremenjena.
  5. Če je treba napake odpraviti, velja naslednje:
    • a) Zahtevke iz naslova stvarne napake mora kupec uveljavljati pri prodajalcu. V primeru ustne prijave reklamacije je treba kupcu izročiti potrdilo o prejemu obvestila v besedilni obliki.
    • b) Če kupljeni artikel postane neuporaben zaradi stvarne napake, se lahko kupec po predhodnem soglasju prodajalca obrne na drugo servisno delavnico.
    • c) Za dele vgrajene v okviru popravila napak lahko kupec uveljavlja reklamacije za stvarne napake na podlagi kupoprodajne pogodbe do izteka zastaralnega roka za kupljeno stvar.
      Zamenjani deli postanejo last prodajalca.

VII Odgovornost za druge terjatve

  1.  Za ostale zahtevke kupca, ki niso navedeni v VI. Urejena je “odgovornost za stvarne napake in pravne napake”, veljajo zakonski zastaralni roki.
  2.  Odgovornost zaradi zamude pri dostavi je dokončno urejena v poglavju III »Dostava in zamuda pri dostavi«. Za druge odškodninske zahtevke proti prodajalcu veljajo določila VI. “Odgovornost za stvarne in pravne napake”, 3. in 4. odst.
  3.  Če je kupec potrošnik v smislu 13. člena nemškega civilnega zakonika (BGB) in je predmet pogodbe tudi zagotavljanje digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, pri čemer lahko vozilo opravlja svojo funkcijo tudi brez teh digitalnih izdelkov, za to digitalno vsebino ali digitalno storitev veljajo zakonske določbe razdelka 327. § XNUMX ff BGB.

VIII Kraj pristojnosti

  1. Izključna pristojnost za vse trenutne in bodoče zahtevke, ki izhajajo iz poslovnih odnosov s trgovci, vključno z meničnimi zahtevki in zahtevki s čeki, je sedež prodajalca.
  2.  Enaka pristojnost velja, če kupec nima splošne pristojnosti v Nemčiji, po sklenitvi pogodbe preseli svoje prebivališče ali običajno prebivališče izven države ali če svoje stalno ali običajno prebivališče v času vložitve tožbe ni znan. Poleg tega je za zahtevke prodajalca proti kupcu kraj sodne pristojnosti prodajalčevo prebivališče.

IX. Izvensodno reševanje sporov

  1. Razsode za motorna vozila
    • a) Če ima avtomobilsko podjetje matično tablico »Master motorističnega ceha« ali osnovno tablico »Član motorističnega ceha«, se stranki lahko v primeru spora iz kupoprodajne pogodbe povežeta na rabljena vozila, katerih dovoljena skupna masa ne presega 3,5 t – z izjemo kupnine –
      Pokličite arbitražno komisijo za motorna vozila, ki je odgovorna za lokacijo prodajalca. Poziv mora biti opravljen takoj po razkritju spora, najkasneje en mesec po poteku zastaralnega roka za stvarne in pravne napake po VI. s pisno izjavo (pritožbeno pismo) na oddelku za motorna vozila
      arbitražni odbor.
    • b) Odločitev arbitražnega odbora za motorna vozila ne izključuje sodnega postopka.
    • c) S pritožbo na Arbitražo za motorna vozila se zastaranje zadrži za čas trajanja postopka.
    • d) Postopke pred arbitražno komisijo za motorna vozila urejajo njen poslovnik in postopki, ki so strankam na zahtevo dani na voljo arbitražni komisiji za motorna vozila
      je izročeno.
    • e) Pritožba pri arbitražni komisiji za motorna vozila je izključena, če je že bil sprožen pravni postopek. Če med arbitražnim postopkom pride do tožbe, bo arbitraža za motorna vozila prenehala delovati.
    • f) Za uporabo arbitraže za motorna vozila ni stroškov.

2. Opomba v skladu s 36. členom Zakona o reševanju potrošniških sporov (VSBG)

Prodajalec ne bo sodeloval v postopku reševanja sporov pred potrošniško arbitražo v smislu VSBG in k temu ni dolžan.