Sıfır araba ve ikinci el araba satış koşulları

Yeni araç satış şartlarımız ve koşullarımız | Kullanılmış araç satış şartlarımız ve koşullarımız

Yeni araba satış koşulları

(motorlu taşıtlar ve römorklar)

Stand: 01 / 2022

I. Sözleşmenin kurulması/alıcının hak ve yükümlülüklerinin devri

  1. Alıcı, siparişi en fazla üç hafta, ticari araçlarda ise altı haftaya kadar ödemekle yükümlüdür. Satıcıdan temin edilen araçlarda bu süre 10 güne (ticari araçlarda 2 haftaya) kısaltılmıştır. Satın alma sözleşmesi, satıcının belirtilen satın alınan ürün için siparişin kabulünü belirtilen süreler içerisinde metin olarak onaylaması veya teslimatı gerçekleştirmesi ile sonuçlanır. Ancak satıcı, siparişi kabul etmemesi durumunda müşteriye derhal bilgi vermekle yükümlüdür.
  2. Alıcının satın alma sözleşmesindeki hak ve yükümlülüklerinin devri, satıcının metin şeklinde rızasını gerektirir.Bu durum, alıcının satıcıya karşı yapacağı parasal talepler için geçerli değildir.Alıcının satıcıya karşı yapacağı diğer talepler, satıcının önceden rızasını gerektirmez. Satıcının, korunmaya değer bir devrin hariç tutulmasında hiçbir menfaati yoksa veya alıcının hakkın devredilebilirliğindeki meşru menfaatleri, satıcının korunmaya değer bir devrin hariç tutulmasından kaynaklanan menfaatinden daha ağır basıyorsa.

II.Fiyatlar…

III. ödeme

  1. Satın alma fiyatı ve ek hizmetlerin fiyatları, satın alınan ürün teslim edildiğinde ve fatura teslim edildiğinde veya gönderildiğinde ödenecektir.
  2. Alıcı, satıcının iddialarına karşı ancak alıcının karşı talebinin tartışmasız olması veya yasal olarak bağlayıcı bir mülkiyetin bulunması durumunda dava açabilir. Alıcının aynı satın alma sözleşmesine ilişkin karşı talepleri bunun dışındadır. Saklama hakkını ancak aynı sözleşme ilişkisinden kaynaklanan hak taleplerine dayanıyorsa ileri sürebilir.

IV. Teslimat ve teslimatta gecikme

  1. Bağlayıcı veya bağlayıcı olmayan bir şekilde kararlaştırılabilecek teslimat tarihleri ​​ve teslimat süreleri metin halinde belirtilmelidir. Teslimat süreleri sözleşmenin imzalanmasıyla başlar.
  2.  Alıcı, satıcıdan bağlayıcı olmayan bir teslim tarihinin veya bağlayıcı olmayan bir teslim süresinin aşılmasından altı hafta sonra teslimatı yapmasını talep edebilir. Satıcının kullanımına sunulan araçlarda bu süre 10 güne (ticari araçlarda iki hafta) kısaltılmıştır. Talep alındığında satıcı temerrüde düşer.Alıcının gecikmeden kaynaklanan zararları için tazminat alma hakkı varsa, bu, hafif ihmal durumunda kararlaştırılan satın alma fiyatının maksimum %5'i ile sınırlıdır. satıcı.
  3. Alıcının da sözleşmeden caymak istemesi ve/veya ifa yerine tazminat talep etmesi halinde, satıcıya bu bölümün 2. paragrafı 1. veya 2. cümlesi uyarınca ilgili sürenin bitiminden sonra teslimat için makul bir son tarih belirlemelidir. Alıcı, hizmetten tazminat alma hakkına sahiptir; hafif ihmal durumunda talep, kararlaştırılan satın alma fiyatının maksimum %25'i ile sınırlıdır. Alıcının kamu hukukuna göre tüzel kişi, kamu hukukuna göre özel bir fon veya sözleşmeyi imzalarken ticari veya bağımsız mesleki faaliyetini yürüten bir girişimci olması durumunda, hafif ihmal durumunda ifa yerine tazminat talebinde bulunulur. hariç tutulduğunda temerrüde düşerse ve teslimat tesadüfen mümkün değilse, yukarıda kararlaştırılan sorumluluk sınırlamalarına göre sorumludur. Teslimat zamanında yapılmış olsa bile hasar meydana gelecekse satıcı sorumlu değildir.
  4.  Bağlayıcı bir teslim tarihi veya bağlayıcı bir teslim süresi aşılırsa, satıcı, teslim tarihi veya teslim süresi aşıldığı anda temerrüde düşer. Alıcının hakları daha sonra bu bölümün 2. Maddesi, 4. Cümlesi ve 3. Maddesi uyarınca belirlenir.
  5.  Bu bölümdeki sorumluluk sınırlamaları ve hariç tutmaları, satıcının, onun yasal temsilcisinin veya vekilinin ağır ihmali veya kasıtlı yükümlülüklerini ihlal etmesinden kaynaklanan zararlar veya can, beden veya sağlığa zarar verilmesi durumunda geçerli değildir.
  6.  Satıcıda veya tedarikçilerinde meydana gelen ve satıcının kendi kusuru olmaksızın satın alınan ürünü kararlaştırılan tarihte veya kararlaştırılan süre içerisinde teslim etmesini geçici olarak engelleyen mücbir sebepler veya operasyonel aksamalar, 1'den 4'e kadar olan paragraflarda belirtilen tarih ve son teslim tarihlerini değiştirir. Bu durumların neden olduğu performans kesintilerinin süresine göre bu bölümün. Bu tür aksaklıkların ifada dört aydan fazla gecikmeye yol açması halinde alıcı sözleşmeden çekilebilir. Diğer cayma hakları etkilenmez.
  7. Üretici tarafından tasarım veya şekil değişiklikleri, renk sapmaları ve teslimat kapsamındaki değişiklikler, satıcının çıkarları dikkate alınarak, değişiklik veya sapmaların alıcı için makul olması koşuluyla, teslimat süresi boyunca saklı kalır. Satıcı veya üretici, siparişi veya satın alınan ürünü belirtmek için semboller veya sayılar kullanıyorsa, bundan tek başına hiçbir hak elde edilemez.

V. Kabul

  1. Alıcı, stok durumu bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde satın aldığı ürünü kabul etmekle yükümlüdür.
  2. Kabul edilmemesi durumunda satıcı yasal haklarını kullanabilir. Satıcının tazminat talep etmesi durumunda bu, satın alma bedelinin %15'i kadardır. Satıcının daha fazla hasar olduğunu veya alıcının daha az hasar meydana geldiğini veya hiç hasar meydana gelmediğini ispat etmesi durumunda tazminat daha yüksek veya daha düşük olarak belirlenecektir.

VI. Unvan muhafazası

  1. Satın alınan nesne, satıcının satın alma sözleşmesine göre hak sahibi olduğu hak talepleri çözüme kavuşturuluncaya kadar satıcının mülkiyetinde kalır. Alıcı, kamu hukuku kapsamındaki bir tüzel kişi, kamu hukuku kapsamında özel bir fon veya bir girişimci ise Sözleşme kurulduğunda ticari veya bağımsız mesleki faaliyette bulunuyorsa, mülkiyetin muhafazası, satıcının alıcıya karşı devam eden iş ilişkisinden doğan alacakları için de, satın alma işlemiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan alacaklar çözümleninceye kadar yürürlükte kalır. Alıcının talebi üzerine, alıcının tüm talepleri kabul etmesi durumunda satıcı, mülkiyeti muhafaza etmekten feragat etmekle yükümlüdür. Satın alınan ürüne ilişkin talepler tartışmasız bir şekilde yerine getirilmiş ve devam eden iş ilişkilerinden kalan talepler için yeterli teminat mevcut. Mülkiyetin muhafaza süresi boyunca satıcı, Bölüm II tescil belgesini alma hakkına sahiptir.
  2. Alıcının vadesi gelen satın alma bedelini ve ek hizmet bedellerini ödememesi veya sözleşmeye uygun olarak ödeme yapmaması durumunda satıcı sözleşmeden çekilebilir ve/veya alıcının kusurlu bir görev ihlali durumunda, Yasal hükümlere göre son teslim tarihinin belirlenmesinin gereksiz olması nedeniyle, alıcının ifa etmesi için makul bir süre belirlemede başarısız olması halinde, ifa yerine tazminat ödenebilir. Satıcının performans yerine tazminat almaya hak kazanması ve satın alınan ürünü geri alması durumunda satıcı ve alıcı, satıcının ürünü geri alırken satın alınan ürünün normal satış değerini ödeyeceğini kabul eder. Alıcının ancak satın alınan ürünün geri alınmasından hemen sonra ifade edilebilecek olan talebi üzerine, kamuya açık olarak atanmış ve yeminli bir uzman, örn. B. Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), olağan satış değerini belirler. Alıcı, satın alınan ürünün geri alınması ve kullanılmasıyla ilgili gerekli masrafları üstlenir. Kullanım maliyetleri, kanıt olmaksızın olağan satış değerinin %5'i kadardır. Satıcının maliyetlerin daha yüksek olduğunu kanıtlaması veya alıcının daha düşük maliyetlere maruz kaldığını veya hiç masraf yapılmadığını kanıtlaması halinde, bu tutarlar daha yüksek veya daha düşük olarak belirlenecektir.
  3.  Mülkiyetin muhafazası devam ettiği sürece, alıcı satın alınan ürünü elden çıkaramaz veya sözleşmeye bağlı olarak üçüncü kişilere kullandıramaz.

VII.Maddi kusurlardan ve hukuki kusurlardan sorumluluk

  1.  Alıcının maddi ayıp ve mülkiyet kusurlarından doğan talepleri, satın alınan ürünün tesliminden itibaren iki yıl içinde kanun hükümlerine göre sona erer.Bundan farklı olarak, alıcının kamu hukuku tüzel kişiliğine sahip olması halinde bir yıllık zaman aşımı süresi uygulanır. kamu hukuku kapsamında özel bir fon veya sözleşmeyi imzalarken ticari veya bağımsız mesleki faaliyetini yürüten bir girişimci.
  2. Bölüm 1, Cümle 2'deki zaman aşımı süresinin kısaltılması, satıcının, onun yasal temsilcisinin veya vekilinin ağır ihmalinden veya kasıtlı yükümlülüklerini ihlal etmesinden kaynaklanan zararlar veya hayati tehlike durumunda geçerli değildir. , vücut veya sağlık.
  3. Satıcının yasal hükümler gereği hafif ihmalden kaynaklanan zararları ödemek zorunda kalması durumunda satıcının sorumluluğu sınırlıdır:
    Sorumluluk yalnızca, satın alma sözleşmesinin içeriğine ve amacına bağlı olarak satıcıya yüklemeyi amaçladığı veya yerine getirilmesi ilk etapta satın alma sözleşmesinin uygun şekilde ifa edilmesini mümkün kılan temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlali durumunda ortaya çıkar ve Alıcının uyumluluğuna düzenli olarak güvendiği ve güvenebileceği.
    Bu sorumluluk, sözleşmenin akdedildiği tarihte öngörülebilen tipik hasarlarla sınırlıdır. Satıcının yasal temsilcilerinin, vekil acentelerinin ve çalışanlarının hafif ihmal nedeniyle sebep oldukları zararlardan kişisel sorumluluğu hariçtir. Bu bölümün 2. Bölümü buna göre geçerlidir. Yukarıda belirtilen sorumluluğun sınırlandırılması ve yukarıda belirtilen sorumluluğun hariç tutulması.
  4.  Satıcının hatalı olup olmadığına bakılmaksızın, bir garantinin veya tedarik riskinin üstlenilmesinden kaynaklanan ve Ürün Sorumluluğu Kanunu kapsamındaki bir kusurun hileli olarak gizlenmesi durumunda satıcının herhangi bir sorumluluğu etkilenmez.
  5. Kusurların düzeltilmesi gerekiyorsa aşağıdakiler geçerlidir:
    • a) Alıcı, satıcıdan veya satın alınan ürüne hizmet vermek üzere imalatçı/ithalatçı tarafından tanınan diğer firmalardan kusurların giderilmesine ilişkin talepte bulunabilir; İkinci durumda, kusurun giderilmesine yönelik ilk girişimin başarısız olması durumunda, alıcı derhal satıcıyı bilgilendirmelidir. İddiaların sözlü olarak bildirilmesi halinde, alıcıya bildirimin alındığına dair metin şeklinde onay verilmesi gerekir.
    • b) Satın alınan ürünün maddi bir kusurdan dolayı çalışamaz hale gelmesi halinde, alıcının, satın alınan ürünün bakımını yaptığı üretici/ithalatçı tarafından tanınan, çalışmayan ürünün bulunduğu yere en yakın servis şirketiyle iletişime geçmesi gerekir.
    • c) Alıcı, satın alınan malın zaman aşımı süresi sonuna kadar, kusurları gidermek amacıyla takılan parçalar için satın alma sözleşmesine dayanarak maddi kusur iddiasında bulunabilir.
    • d) Değiştirilen parçalar satıcının mülkiyetine geçer.
  6. Alıcının Alman Medeni Kanunu'nun (BGB) 13. Maddesi anlamında bir tüketici olması durumunda, bu bölümün hükümleri dijital unsurlara sahip mallardaki maddi ve hukuki ayıplar için geçerli değildir; dijital unsurlar hakkında yasal düzenlemeler geçerlidir. .

VIII.Diğer taleplere ilişkin sorumluluk

  1. Yasal zaman aşımı süreleri, alıcının Bölüm VII "Maddi kusurlar ve mülkiyet kusurlarından sorumluluk" bölümünde düzenlenmeyen diğer talepleri için geçerlidir.
  2.  Teslimatta gecikmeden kaynaklanan sorumluluk, IV. Bölüm “Teslimat ve Teslimatta Gecikme”de kesin olarak düzenlenmiştir. Satıcıya karşı diğer tazminat talepleri için VII. Bölüm "Maddi kusurlar ve mülkiyet kusurlarından sorumluluk", 3. ve 4. maddelerdeki hükümler buna göre uygulanır.
  3. Alıcının, Alman Medeni Kanununun (BGB) 13. Maddesi anlamında bir tüketici olması ve sözleşmenin konusunun aynı zamanda dijital içerik veya dijital hizmetlerin sağlanması olması durumunda, bu sayede yeni araç, bu dijital olmadan da işlevini yerine getirebilir. ürünlerde, bu dijital içerik veya dijital hizmet için kanunun yasal hükümleri geçerlidir §§ 327 ff BGB.

IX. Yargı yeri

  1. Tüccarlarla iş ilişkilerinden kaynaklanan, kambiyo senetleri ve çek talepleri de dahil olmak üzere mevcut ve gelecekteki tüm talepler için münhasır yargı yeri satıcının kayıtlı ofisidir.
  2. Aynı yargı yeri, alıcının Almanya'da genel bir yargı yerinin bulunmaması, sözleşmenin imzalanmasından sonra ikamet yerini veya olağan ikamet yerini ülke dışına taşıması veya ikamet yerinin veya olağan ikamet yerinin ülke dışına taşınması durumunda da geçerlidir. Davanın açıldığı tarihte bilinmiyor. Ayrıca satıcının alıcıya karşı ileri sürebileceği davalarda yargı yeri satıcının yerleşim yeridir.

X. Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü Kanununun (VSBG) 36. Maddesi uyarınca not

Satıcı, VSBG anlamında tüketici hakem heyeti önünde bir anlaşmazlık çözüm prosedüründe yer almayacak ve buna mecbur değildir.

İkinci el araba satış koşulları

(motorlu taşıtlar ve römorklar)

(motorlu taşıtlar ve römorklar)

Stand: 01 / 2022

I. Sözleşmenin kurulması/alıcının hak ve yükümlülüklerinin devri

  1. Alıcı en fazla 10 gün, ticari araçlarda ise 2 haftaya kadar sipariş vermekle yükümlüdür. Satın alma sözleşmesi, satıcının belirtilen satın alınan ürün için siparişin kabulünü belirtilen süreler içerisinde metin olarak onaylaması veya teslimatı gerçekleştirmesi ile sonuçlanır.
    Ancak satıcı, siparişi kabul etmemesi durumunda müşteriye derhal bilgi vermekle yükümlüdür.2. Alıcının satın alma sözleşmesindeki hak ve yükümlülüklerinin devri, satıcının metin şeklinde rızasını gerektirir.Bu durum, alıcının satıcıya karşı yapacağı parasal talepler için geçerli değildir.Alıcının satıcıya karşı yapacağı diğer talepler, satıcının önceden rızasını gerektirmez. Satıcının, korunmaya değer bir devrin hariç tutulmasında hiçbir menfaati yoksa veya alıcının hakkın devredilebilirliğindeki meşru menfaatleri, satıcının korunmaya değer bir devrin hariç tutulmasından kaynaklanan menfaatinden daha ağır basıyorsa.

II.Ödeme

  1. Satın alma fiyatı ve ek hizmetlerin fiyatları, satın alınan ürün teslim edildiğinde ödenecektir.
    Ödeme, faturanın teslim edilmesi veya gönderilmesi sırasında yapılmalıdır.
  2.  Alıcı, satıcının iddialarına karşı ancak alıcının karşı talebinin tartışmasız olması veya yasal olarak bağlayıcı bir mülkiyetin bulunması durumunda dava açabilir. Alıcının aynı satın alma sözleşmesine ilişkin karşı talepleri bunun dışındadır. Saklama hakkını ancak aynı sözleşme ilişkisinden kaynaklanan hak taleplerine dayanıyorsa ileri sürebilir.

III. Teslimat ve teslimatta gecikme

  1. Bağlayıcı veya bağlayıcı olmayan bir şekilde kararlaştırılabilecek teslimat tarihleri ​​ve teslimat süreleri metin halinde belirtilmelidir. Teslimat süreleri sözleşmenin imzalanmasıyla başlar.
  2. Alıcı, satıcıdan bağlayıcı olmayan bir teslim tarihinin veya bağlayıcı olmayan bir teslim süresinin aşılmasından sonra on gün, ticari araçlarda iki hafta teslim edilmesini talep edebilir. Satıcı, talebin alınması üzerine temerrüde düşmüş olur. Alıcının gecikmeden kaynaklanan zararlar için tazminat alma hakkı varsa, bu, satıcının hafif ihmali durumunda kararlaştırılan satın alma fiyatının maksimum %5'i ile sınırlıdır.
  3. Alıcının da sözleşmeden caymak istemesi ve/veya ifa yerine tazminat talep etmesi halinde, bu bölümün 2. Maddesinin 1. Cümlesi uyarınca ilgili sürenin sona ermesinden sonra satıcıya makul bir teslimat süresi belirlemesi gerekir. performans yerine tazminat alma hakkına sahipse, hafif ihmal durumunda talep, kararlaştırılan satın alma fiyatının maksimum %10'u ile sınırlıdır. Alıcının kamu hukuku kapsamındaki bir tüzel kişi, kamu hukuku kapsamında özel bir fon veya sözleşmeyi imzalarken ticari veya bağımsız mesleki faaliyetini yürüten bir girişimci olması durumunda, hafif ihmal durumunda tazminat talepleri hariç tutulur. teslimatın tesadüfen imkansız olması halinde, yukarıda mutabakata varılan sorumluluk sınırlamalarına göre sorumludur. Teslimat zamanında yapılmış olsa bile hasar meydana gelecekse satıcı sorumlu değildir.
  4. Bağlayıcı bir teslim tarihi veya bağlayıcı bir teslim süresi aşılırsa, teslimat tarihi veya teslim süresi aşıldığında satıcı zaten temerrüde düşmüş olur. Alıcının hakları daha sonra bu bölümün 2. Maddesi, 3. Cümlesi ve 3. Maddesi uyarınca belirlenir.
  5.  Bu bölümdeki sorumluluk sınırlamaları ve hariç tutmaları, satıcının, onun yasal temsilcisinin veya vekilinin ağır ihmali veya kasıtlı yükümlülüklerini ihlal etmesinden kaynaklanan zararlar veya can, beden veya sağlığa zarar verilmesi durumunda geçerli değildir.
  6. Satıcıda veya tedarikçilerinde meydana gelen ve satıcının satın alınan ürünü kararlaştırılan tarihte veya kararlaştırılan süre içinde kendi kusuru olmaksızın teslim etmesini geçici olarak engelleyen mücbir sebepler veya operasyonel aksamalar, 1'den 4'e kadar olan paragraflarda belirtilen tarih ve son teslim tarihlerini değiştirir. Bu durumların neden olduğu performans kesintilerinin süresine göre bu bölümün. Bu tür aksaklıkların ifada dört aydan fazla gecikmeye yol açması halinde alıcı sözleşmeden çekilebilir. Diğer cayma hakları etkilenmez.

IV.Kabul

  1. Alıcı, stok durumu bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren sekiz gün içinde satın aldığı ürünü kabul etmekle yükümlüdür. Kabul edilmemesi durumunda satıcı yasal haklarını kullanabilir.
  2. Satıcının tazminat talep etmesi durumunda bu, satın alma bedelinin %10'u kadardır. Satıcının daha fazla hasar olduğunu veya alıcının daha az hasar meydana geldiğini veya hiç hasar meydana gelmediğini ispat etmesi durumunda tazminat daha yüksek veya daha düşük olarak belirlenecektir.

V. Mülkiyetin muhafazası

  1. Satın alınan ürün, satıcının satın alma sözleşmesine göre hak sahibi olduğu hak talepleri çözümlenene kadar satıcının mülkiyetinde kalır.
    satıcı.
    Alıcının, kamu hukuku kapsamındaki bir tüzel kişi, kamu hukuku kapsamında özel bir fon veya sözleşmeyi imzalarken ticari veya bağımsız mesleki faaliyetini yürüten bir girişimci olması durumunda, mülkiyetin muhafazası, alıcının alacakları için de yürürlükte kalır. Satıcı, satın alma işlemiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan talepler çözümleninceye kadar devam eden iş ilişkisinden alıcıya karşı Alıcının talebi üzerine, alıcının satın alınan ürünle ilgili tüm talepleri reddedilemez bir şekilde yerine getirmesi durumunda, satıcı mülkiyeti muhafaza etmekten feragat etmekle yükümlüdür. ve devam eden iş ilişkilerinden kaynaklanan geri kalan talepler için yeterli teminat mevcuttur.Mülkiyetin muhafaza edildiği süre boyunca satıcı, II. Kısım tescil belgesine sahip olma hakkına sahiptir.
  2.  Alıcının vadesi gelen satın alma bedelini ve ek hizmet bedellerini ödememesi veya sözleşmeye uygun olarak ödeme yapmaması durumunda satıcı sözleşmeden çekilebilir ve/veya alıcının kusurlu bir görev ihlali durumunda, Yasal hükümlere göre son teslim tarihinin belirlenmesinin gereksiz olması nedeniyle, alıcının ifa etmesi için makul bir süre belirlemede başarısız olması halinde, ifa yerine tazminat ödenebilir.
  3. Mülkiyetin muhafazası devam ettiği sürece, alıcı satın alınan ürünü elden çıkaramaz veya sözleşmeye bağlı olarak üçüncü kişilere kullandıramaz.

VI. Maddi kusurlardan ve hukuki kusurlardan sorumluluk

  1.  Alıcı, Alman Medeni Kanununun (BGB) 13. Maddesi uyarınca bir tüketici ise, maddi kusurlar ve mülkiyet kusurları için iki yıllık zaman aşımı süresinin, satın alınan ürünün tesliminden itibaren bir yıldan az olmamak üzere bir yıla kısaltılması. Alıcı, ancak sözleşmeye dayalı beyanını sunmadan önce alıcı tarafından bilgilendirilirse, etkili bir şekilde anlaşmaya varılabilir. Zamanaşımı süresinin kısaltılması sözleşmede özel olarak bildirilir ve kısaltılması açıkça ve ayrıca kararlaştırılır. Dijital unsurlar içeren mallarda maddi ve hukuki ayıplar için , bu bölümün hükümleri dijital unsurlara değil, yasal düzenlemelere uygulanır.
  2.  Alıcının kamu hukuku kapsamındaki bir tüzel kişi, kamu hukuku kapsamında özel bir fon veya sözleşme imzalanırken ticari veya bağımsız mesleki faaliyetini yürüten bir girişimci olması durumunda, satış, herhangi bir hak iddiası olmaksızın gerçekleştirilir. Maddi ve hukuki kusurlar için Bu hariç tutma, satıcının, onun yasal temsilcisinin veya vekilinin yükümlülüklerinin ağır ihmali veya kasıtlı ihlaline dayanan Zararların yanı sıra cana, bedene veya sağlığa yönelik zararlar için geçerli değildir.
  3.  Satıcının yasal hükümler gereği hafif ihmalden kaynaklanan zararları ödemek zorunda kalması durumunda satıcının sorumluluğu sınırlıdır:
    Sorumluluk yalnızca, satın alma sözleşmesinin içeriğine ve amacına bağlı olarak satıcıya yüklemeyi amaçladığı veya yerine getirilmesi ilk etapta satın alma sözleşmesinin uygun şekilde ifa edilmesini mümkün kılan temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlali durumunda ortaya çıkar ve Alıcının uyumluluğuna düzenli olarak güvendiği ve güvenebileceği. Bu sorumluluk, sözleşmenin akdedildiği sırada öngörülebilir tipik hasarlarla sınırlıdır. Satıcının yasal temsilcilerinin, vekil acentelerinin ve çalışanlarının hafif ihmalden kaynaklanan zararlardan kişisel sorumluluğu hariçtir. Bu, bir kusurdan kaynaklanan hasarlar için geçerli değildir. Satıcının, yasal temsilcisinin veya vekilinin Yükümlülüklerinin ağır ihmali veya kasıtlı ihlali ve ayrıca cana, bedene veya sağlığa zarar verilmesi durumunda.
  4.  Satıcının herhangi bir kusurundan bağımsız olarak, bir kusurun hileli olarak gizlenmesi durumunda, garanti veya satın alma riskinin üstlenilmesinden ve Ürün Sorumluluğu Yasası uyarınca satıcının herhangi bir sorumluluğu etkilenmez.
  5. Kusurların düzeltilmesi gerekiyorsa aşağıdakiler geçerlidir:
    • a) Alıcı, maddi ayıplardan dolayı satıcıya hak talebinde bulunmalıdır. İddiaların sözlü olarak bildirilmesi halinde, alıcıya bildirimin alındığına dair metin şeklinde onay verilmesi gerekir.
    • b) Satın alınan malın maddi bir kusurdan dolayı çalışamaz hale gelmesi halinde, alıcı, satıcının önceden muvafakati ile başka bir araç tamirhanesine başvurabilir.
    • c) Arızaların giderilmesi kapsamında takılan parçalarda, alıcı, satın alınan malın zamanaşımı süresi sona erene kadar, satın alma sözleşmesine dayanarak maddi kusur talebinde bulunabilir.
      Değiştirilen parçalar satıcının mülkiyetine geçer.

VII.Diğer taleplere ilişkin sorumluluk

  1.  Alıcının Bölüm VI'da listelenmeyen diğer talepleri için. “Maddi kusurlardan ve hukuki kusurlardan sorumluluk” düzenlenmiş olup, yasal zamanaşımı süreleri geçerlidir.
  2.  Teslimatta gecikmeden kaynaklanan sorumluluk, Bölüm III “Teslimat ve Teslimatta Gecikme” kapsamında nihai olarak düzenlenmiştir. Satıcıya karşı diğer tazminat taleplerine Bölüm VI'daki hükümler uygulanır. “Maddi kusurlardan ve hukuki kusurlardan sorumluluk”, buna göre 3. ve 4. paragraflar.
  3.  Alıcının Alman Medeni Kanununun (BGB) 13. Maddesi anlamında tüketici olması ve sözleşmenin konusunun aynı zamanda aracın bu dijital ürünler olmadan da işlevini yerine getirebilmesini sağlayan dijital içerik veya dijital hizmetlerin sağlanması olması durumunda, Bölüm 327'in yasal hükümleri bu dijital içerik veya dijital hizmet için geçerlidir.§ XNUMX ff BGB.

VIII.Yargı yeri

  1. Tüccarlarla iş ilişkilerinden kaynaklanan, kambiyo senetleri ve çek talepleri de dahil olmak üzere mevcut ve gelecekteki tüm talepler için münhasır yargı yeri satıcının kayıtlı ofisidir.
  2.  Aynı yargı yeri, alıcının Almanya'da genel bir yargı yerinin bulunmaması, sözleşmenin imzalanmasından sonra ikamet yerini veya olağan ikamet yerini ülke dışına taşıması veya ikamet yerinin veya olağan ikamet yerinin ülke dışına taşınması durumunda da geçerlidir. Davanın açıldığı tarihte bilinmiyor. Ayrıca satıcının alıcıya karşı ileri sürebileceği davalarda yargı yeri satıcının yerleşim yeridir.

IX. Mahkeme dışı anlaşmazlık çözümü

  1. Motorlu taşıt tahkim kurulları
    • a) Motorlu taşıt firmasının “Motorlu taşıt loncası ana şirketi” ana plakası veya “Motorlu taşıtlar loncası üye şirketi” temel plakası varsa, taraflar, kullanılmış araçlara ilişkin satın alma sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları izin verilen bir süre ile çözebilirler. toplam ağırlığı - satın alma fiyatı hariç - 3,5 tondan fazla olmayan
      Satıcının bulunduğu yerden sorumlu motorlu taşıtlar hakem heyetini arayın. Çağrı, ihtilaf konusunun öğrenilmesinden hemen sonra, Bölüm VI uyarınca maddi ve hukuki kusurlara ilişkin zamanaşımı süresinin sona ermesinden en geç bir ay sonra yapılmalıdır. motorlu taşıtlar departmanına yazılı bir beyan (itiraz mektubu) göndererek
      hakem kurulu.
    • b) Motorlu Taşıtlar Tahkim Kurulunun kararı dava açılmasını engellemez.
    • c) Motorlu Taşıtlar Tahkim Kuruluna başvurularak zaman aşımı yargılama süresince durdurulur.
    • d) Motorlu Taşıtlar Tahkim Kurulu önündeki işlemler, Motorlu Taşıtlar Tahkim Kurulunun talebi üzerine taraflara sunulan usul ve usul kurallarına göre yönetilir.
      dağıtılır.
    • e) Motorlu taşıtlar hakem kuruluna itiraz, halihazırda yasal işlem başlatılmışsa hariçtir. Tahkim yargılaması sırasında hukuki yola başvurulması halinde motorlu taşıtlar tahkim kurulu faaliyetlerini durduracaktır.
    • f) Motorlu taşıtlar hakem heyetinden yararlanmanın herhangi bir maliyeti yoktur.

2. Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü Yasası'nın (VSBG) 36. Maddesi uyarınca not

Satıcı, VSBG anlamında tüketici hakem heyeti önünde bir anlaşmazlık çözüm prosedüründe yer almayacak ve buna mecbur değildir.